长三角建筑房地产律师团队 江浙沪交通事故损害赔偿网 高级查询
返回上海律师朱小锋工作网站首页
 
网站首页 在线咨询
律师介绍 联系方式
专业特长 个人随笔
诉讼指南 回头释案
成功案例 收费标准


    咨询热线 136 6153 6641

刑事案件   婚姻家庭案件   建设工程案件   企业法务   交通事故

咨询电话:136 6153 6641

传真:8621 6439 7370

地址:上海市中山西路2025号永升

大厦1510-1513室  来访线路

--== 在线咨询 ==--

网站首页 -> 成功案例 -> 文章正文 
 
江苏某建设工程集团诉上海某房地产开发商工程款纠纷案
作者:朱小锋律师 来源:本站原创 添加时间:2006年1月8日 阅读:

    2001年3月,上海某房地产发展有限公司与江苏某建设工程集团签订了《建筑安装工程承包合同》一份,约定由建设集团承包建设商住楼土建及安装工程,工期为1年,若延期竣工按合同价的0.2‰/天计算罚金。因工程多次停工,最后验收日到2003年1月。建设集团要求房产公司支付剩余的工程款640万元,但房产公司以工程逾期交付验收为由,提起反诉,要求建设集团承担工程逾期罚金140万元。接受建设集团委托后,本律师查阅了该工程的所有资料,发现双方的签证和往来函件,能够证明导致工程延期的原因是房产公司在施工过程中逾期支付工程款,房产公司在施工过程中也认可同意工期顺延。据此,本律师提出双方的竣工结算单已明确了双方的工程款为2600万元,被告尚欠原告工程款640万元,造成工期延误的原因在于房产公司未按合同约定支付工程价款。在庭审中,因本律师提供了大量的证据已充分证明违约方在于房产公司,因此,房产公司当庭撤回了要求建设公司承担逾期罚金的反诉请求。

上一篇文章:没有了

下一篇文章:为票据纠纷被告挽回较大的经济损失( 2006-1-8)
 
网站地图 - 网站动态 - 热点透视 - 常用法规 - 法律图库 - 事务所介绍 - 诉讼费计算 - 律师律所信息查询 - 法规查询 - 友情链接
地址:上海市徐汇区中山西路2025号永升大厦1510-1513室(200235) 传真:8621 6439 7370 电话:136 6153 6641
声明:本网站使用的图片、文章除原创外均来源于网络,且用于非盈利目的,如果侵犯了您的权益,敬请告之,我们将立即撤换。
网站版面风格及原创图片、文章 版权所有 如需转载 请事先联系 网站开发及维护 oldog.studio@gmail.com
本站PR值5 沪ICP备06011517号